uzluga.ru
добавить свой файл
1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

(ПРОЕКТ)


г.Тверь «____»_________ 2008 г.


Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Твери, в лице ______________________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________________, в лице __________________________, действующей на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с результатами открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по реконструкции электросетей к жилым домам 30,32 по Беляковскому переулку (протокол №_____ от «__»________2008г.) Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство проведения работ по реконструкции электросетей к домам 30,32 по Беляковскому переулку (далее – Объект).

1.2. Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента подписания контракта.

^ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется сметной документацией и составляет_____________________ рублей, в том числе НДС. В цену настоящего контракта включены налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Порядок оплаты:

- расчет за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры, исполнительной съемки на сети, технического паспорта, справки о выполнении технических условий МУП «Тверьгорэлектро и акта допуска в эксплуатацию объекта Ростехнадзором.



  1. ^ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик:

3.1.1. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ.

3.1.2. Производит приемку работ и подписание акта выполненных работ (при отсутствии замечаний), составляет двухсторонние акты о выявленных нарушениях в ходе работ.

3.1.3. Осуществляет технический надзор за производством работ и приемкой выполненных работ собственными силами, либо с привлечением организации, уполномоченной на совершение функций технического надзора.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Проверяет ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

3.2.2. Приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего контракта.

3.2.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным способом.

3.3. Подрядчик:

3.3.1. Гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими правилами устройств электроустановок (ПУЭ) и правилами технической эксплуатации (ПУЭ), и иными техническими нормативами.

3.3.2. Выполняет все работы, предусмотренные настоящим контрактом качественно и в установленные сроки.

3.3.3. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ обязуется устранить своими силами и за свой счет выявленные недостатки в десятидневный срок.

3.3.4. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, по противопожарной безопасности, охране окружающей среды.

3.3.5. Согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на объекте.

3.3.6. Получает акт допуска в эксплуатацию объекта в управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тверской области.

3.3.7. Предоставляет Заказчику технический паспорт на вновь проложенные электрические сети.

3.3.8. Обеспечивает охрану объекта.

3.3.9. Обеспечивает содержание и уборку объекта и прилегающей к нему территории.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Сдать выполненные работы досрочно по согласованию с Заказчиком.


  1. ^ ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ, счет, счет- фактуру, исполнительную документацию, акт допуска в эксплуатацию. При этом проводится проверка качества работ в соответствии с действующими правилами устройств электроустановок (ПУЭ) и правилами технической эксплуатации (ПУЭ), и иными техническими нормами. Акт приемки-сдачи выполненных работ подписывается Заказчиком, Подрядчиком и МУП «Тверьгорэлектро».

4.3. В случае обнаружения дефектов Заказчик отказывает Подрядчику в приеме работ, указывая причину отказа, и назначает дату повторной приемки.

4.4. Любое несоответствие в выполненных работах, требованиям правил устройств электроустановок (ПУЭ) и правил технической эксплуатации (ПУЭ) является дефектом.

4.5. При обнаружении нарушения производства работ и иных дефектов составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет.

4.6. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, делается экспертиза независимой организацией, признаваемая обеими сторонами.

4.7. В случае выявления экспертизой:

  • факта соответствия результатов работ требованиям правил устройств электроустановок (ПУЭ) и правил технической эксплуатации (ПУЭ) и иным техническим нормам, Заказчик компенсирует стоимость проведенной экспертизы;

  • факта несоответствия результатов работ требованиям правил устройств электроустановок (ПУЭ) и правил технической эксплуатации (ПУЭ) и иным техническим нормам, стоимость проведенной экспертизы и устранение недостатков работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

4.8. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта приемки-сдачи выполненных работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ.


  1. ^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом Заказчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере трех трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального бака Российской Федерации. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.

5.2. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные по его вине при выполнении работ.

5.3. Подрядчик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по его вине в ходе выполнения работ.

5.4. В случае не устранения указанных дефектов в согласованные сторонами сроки Подрядчик уплачивает неустойку в размере трех трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального бака Российской Федерации. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.

5.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе требовать расторжения контракта.

5.6 Применение штрафных санкций не освобождает стороны от обязанности завершения работ по настоящему контракту.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обязательств непреодолимой силы, если эти обязательства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обязательства.

5.8. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

5.9. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований технического задания и уплачивает неустойку в размере трех трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального бака Российской Федерации. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.


  1. ^ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта по выполненным объемам работ устанавливается в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.2. В случае обнаружения неисправностей, требующих устранения в течение гарантийного срока, Заказчик выдает Подрядчику предписание об устранении выявленных недостатков и сроках их устранения.

    1. Подрядчик производит устранение выявленных недостатков своими силами и за свой счет.

6.4. В случае не устранения выявленных недостатков в срок, установленный Заказчиком, Подрядчик уплачивает неустойку в размере трех трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального бака Российской Федерации. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.


7. ОХРАНА

7.1. От начала работ до подписания акта приемки-сдачи выполненных работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций и т.п., приобретенных им для выполнения работ.

7.2. В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданиям или приобретенным для строительства материалам, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.


^ 8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или по решению суда.

8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Тверской области.

^ 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

(выбрать нужный вариант)

9.1. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту обеспечивается банковской гарантией от ________ № _____, выданной __________________, Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Муниципальному контракту, независимо от применения неустойки.

9.2. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту обеспечивается передачей Заказчику в залог денежных средств в размере ________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.), что составляет ________% (процентов) от цены Муниципального контракта (платежное поручение от № ____________________________)

9.3. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Муниципальному контракту обеспечивается договором страхования ответственности от ______ № ___, ________________________(указать наименование страховой компании). Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Муниципальному контракту, независимо от применения неустойки.


^ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения его условий сторонами.

9.2. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


11. ПОДПИСИ СТОРОН:


Заказчик: Подрядчик:


Согласовано:

Начальник управления муниципального


заказа администрации города _________________________В.А. Кабанов


Приложение №1

К муниципальному контракту №____ от «___» _______2008г.


Техническое задание


Заказчик: Подрядчик:


Приложение №2

К муниципальному контракту №____ от «___» _______2008г.


Сметная документация


Заказчик: Подрядчик: