uzluga.ru
добавить свой файл

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___



г. Скопин Рязанской области «____»_______________ 2008г.


Управление образования муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области на основании Постановлений главы муниципального образования – городской округ город Скопин от 06.03.2008г. №164 , именуемое в дальнейшем “ Муниципальный заказчик” (далее – Заказчик), от имени и в интересах муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области, в лице начальника отдела образования муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области Калинина Николая Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения муниципального заказа муниципального образования – городской округ город Скопин путем проведения запроса котировок в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___»_______________2008 года №____ заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем.


1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Муниципальному контракту Поставщик принимает на себя обязательства поставить учебно-наглядные пособия и оборудование для кабинетов географии, русского языка и литературы для МОУ средняя общеобразовательная школа № 1, расположенная по адресу г.Скопин, ул.Пролетарская, д.1 (далее по тексту – Товар).

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров указаны в Приложении №1 к настоящему контракту.

Товар должен подтверждаться сертификатом соответствия Госстандарта России.

1.2. Заказчик принимает Товар и оплачивает его стоимость.

1.3. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств областной бюджет Рязанской области (субвенции на государственную поддержку образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы).


2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

а) передать Поставщику распоряжение о назначении представителя (ей), ответственного (ых) за контролем поставки и сборки товара;

б) произвести оплату в порядке, предусмотренном разделом 4 контракта.

г) предоставить Поставщику свободный доступ к месту поставки сборки товара;

д) принять товар и подписать акт приёмке товара и передать один экземпляр Поставщику.

2.2. Заказчик вправе:

а) Проверять качество товара, а также качество используемых материалов без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

б) требовать у Поставщика устранение нарушений и соответствующего возмещения в случае невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика;

2.3. Поставщик обязан:

а) качественно выполнить поставку товара в соответствии с требованиями законодательства, условиями настоящего контракта и сдать результат Заказчику;

б) согласовать с Заказчиком порядок поставки и сборки товара и обеспечить его неукоснительное соблюдение;

в) немедленно известить Заказчика и до получения от них указаний приостановить поставку и сборку товара при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов поставки товара либо создающих невозможность её завершения в срок;

г) выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта, действующему законодательству и нормативным правовым документам Российской Федерации.

д) обеспечить:

- устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе поставки, при сдаче-приемке товара, сборки и в течение гарантийного срока за свой счет;

- выполнение поставки и сборки в пределах твердой договорной цены, указанной в п. 4.1 настоящего контракта;

2.4. Поставщик вправе:

а) запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего контракта, а также консультироваться по вопросам поставки и сборки товара;

б) получать оплату в соответствии с разделом 4 настоящего контракта;

в) требовать у Заказчика соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика.


3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Срок поставки, сдачи-приёмки товара:

Поставка осуществляется централизованно по заявке Получателя, транспортом Поставщика и за его счет.

Срок поставки товара: ___________________.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

3.3. Поставка осуществляется транспортом Поставщика.

3.4. Основаниями для отказа в приемке результата поставки товара является несоответствие качества товара требованиям действующего законодательства и нормативных правовых документов Российской Федерации и Рязанской области, государственным стандартам, ремонтно-строительным нормам и правилам, технической документации, а также требованиям и указаниям Заказчика;

3.5. В случае отказа Заказчика от приемки товара сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Поставщиком мотивированного отказа составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения;

3.6. При выполнении Поставщиком поставки и установки товара, являющихся предметом контракта, стороны подписывают заключительный (сводный) акт, свидетельствующий об исполнении Поставщиком своих договорных обязательств.

3.7. Риск случайной гибели или повреждения товара до его приёмки несёт Поставщик.


4. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость настоящего контракта с учётом НДС составляет _________________ (___________________________________) рублей и является твердой на весь период действия настоящего контракта в соответствии с котировочной заявкой, поданной в ходе размещения муниципального заказа.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по своевременной поставке товара, оплаты товара, поставляемого после истечения конечного срока выполнения, установленного в пункте 3.1 контракта, осуществляется по ценам, действовавшим в течение фактического срока исполнения настоящего контракта.

4.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в рублях Российской Федерации. Предоплата 30% от стоимости муниципального контракта будет произведена в течение 15 банковский дней после подписания контракта. Окончательный расчет производится после подписания сторонами акта приемки товара по мере поступления денежных средств.

4.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.3. Поставщик несет ответственность за нарушения сроков сдачи, сборки, качество товара, в том числе и за те, которые обнаружены в процессе эксплуатации товара.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей цены контракта и сопутствующих услуг.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства или не устранения недостатков в срок произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.5. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки. Применение мер ответственности не освобождает виновную сторону от выполнения принятых обязательств.


6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов и органов местного самоуправления, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более одного месяца, стороны должны договориться о судьбе настоящего контракта.


7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

При не достижении соглашения по урегулированию споров в течение 20 (двадцати) дней после получения одной из сторон уведомления об этом, или неполучения ответа на претензию, то спор передаётся на рассмотрение в арбитражный суд Рязанской области.

7.3. Стороны определили, что основаниями для расторжения настоящего контракта являются:

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе котировочной заявки на этапе размещения муниципального заказа;

б) установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

в) установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

г) если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.


8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме .

8.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

Поставщик несет ответственность по настоящему контракту за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, как за свои собственные.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другим сторонам в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.


9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, составлен в

3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.

9.3. К контракту прилагается следующий документ, который является неотъемлемой его частью:

Приложение: №1. Перечень необходимых учебно-наглядных пособий и оборудования

2. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № от «____»________________ 2008г.


ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Муниципальный заказчик

Управление образования – муниципального

образования – городской округ город

ИНН 6233002763 КПП 623301001

Л/С 03474005050 отделение по

Скопинскому району УФК

по Рязанской области

ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области

БИК 046126001

Адрес: 391800, Рязанская область,

г.Скопин, ул.Комсомольская, д.7


______________ Н.А.Калинин ______________

Приложение №1 к муниципальному контракту

№ _____ от ________ 2008г.

Перечень необходимых учебно-наглядных пособий и оборудования для кабинета географии:


1.Учебно-наглядные пособия для кабинета географии:


Кол-во штук

Комплект нагл.пос. География 10 кл Экономическая и социал. география мира

2

Комплект нагл.пос. География 5-11кл. Земля как планета (+ мет)

2

Комплект нагл.пос. География 5-11кл. Рельеф (+ мет)

2

Комплект нагл.пос. География 6 кл. Начальный курс

2

Комплект нагл.пос. География 7 кл. Материки и океаны.

2

Комплект нагл.пос. География России 8 кл. Природа и население

2

Комплект нагл.пос. География России 9 кл. Хозяйство и географ.районы

2

Комплект нагл.пос. Земля и солнце

2

Австралия и Н.Зеландия. Социально-экономическая/Евразия. Соц-эк.

1

Австралия и Н.Зеландия.Физ.карта/Клим.пояса мира Б.Ф.

1

Австралия и Океания. Полит. карта/Австралия и Океания. Физ

1

Агроклиматические ресурсы мира / Религии мира (2)

1

Агроклиматические ресурсы России / Геологическая карта России (2)

2

Агропромышленный комплекс России./Зап.Сибирь.Соц-экон.карта (2)

2

Административно-территориальное устр-во РФ/Типология стран современного мира

2

Антарктида. Физич.карта / Арктика. Физич.карта (2)

2

Арктика. Физическая карта. Б.Ф.

2

Африка. Физ.карта / Южная Америка. Полит.карта (2)

2

Богатство морей России/Почвы России (2)

2

Великие географические открытия. Мир

2

Виды природопользования (1)

2

Виды экологических проблем (1)

2

Виды экологических ситуаций (1)

2

Внутреннее строение Земли (1)

2

Воздушные массы и климаты Земли (1)

2

Вост.Сибирь, Дальний Восток.Физ.карта/Евразия.Полит.карта (2)

2

Вулканизм и землетрясения/Отраслевая структ.хоз.России (2)

2

Геогр.этногр.откр-я,иссл-я в Новое время/Почвенная карта мира (2)

2

Германия. Эконом.карта / Китай. Эконом.карта (2)

2

Государства Мира. Западное и Восточное полушария (1)

2

Евразия. Физ.карта / Климатическая карта России (2)

2

Европа. Полит.карта/Европа. Физич.карта

2

Европа. Физич. карта /Экологические проблемы России

2

Европейский Север России / Почв.карта мира (2)

2

Европейский Юг России / Зоогеографическая карта мира (2)

2

Зарубеж.Европа.Полит.карта/ В-британия.Эконом.карта(2)

2

Зарубеж.Европа.Полит.карта/Поволжье. Комплексная карта (2)

2

Зарубеж.Европа.Природное и культурное наследие.(В тубусе)

2

Зоогеографическая карта мира / Климат. карта мира (2)

3

Зоогеографическая карта. МИР

2

Италия. Эконом.карта / Япония. Эконом.карта (2)

2

Календарь погоды/Ориентирование за городом. (2)

3

Канада. Экономич. карта/ Юго-Западная Азия. Эконом. карта

2

Карта Рязанской области административная (1000 Х 1400) ламинат

2

Карта Рязанской области физическая (1000х1400)

3

Классификация горных пород.(1)

3

Лесной комплекс России/Поволжье.Соц-эконом.карта (2)

3

Машиностр.и металлообраб.России/Урал.Соц-эконом.карта(2)

3

Международные организации. (1)

3

Миграция населения. (1)

3

Минеральные ресурсы мира/Россия. Соц-эконом. карта (2)

2

Мировой океан (1)

2

Мировой транспорт/Энергетика мира (2)

2

Народы (1) МИР

2

Народы России/Народы мира (2)

2

Нерациональное природопользования (1)

2

Поверхностные воды суши/Ориентирование в городе (2)

2

Поволжье. Физ. карта / Западная Сибирь. Физ. карта (2)

2

Политическая карта мира (1)

2



2. Учебно-наглядное оборудование для кабинета географии

Наименование оборудования

Характеристика

Количество комплектов

Уголок для общеобразовательных учреждений «Школьная жизнь»

 

1200х1200 (3шт.) с «карманами», 2 шт. фотоиллюстрации. Стенд-вывеска-1шт. Полноцветная печать. Крепежные и декоративные элементы.

1

Стенд-короб "Расписание уроков"

 

1830х1130 Под оргстеклом, замок, профиль. Графическая печать под маркер. Доска объявлений. Распорядок дня. Часы. 2 кармана из оргстекла. Крепежные элементы. Маркеры в комплекте. Описание.

1

Стенд-уголок "Спортивная жизнь"

 

1380х1000 Панель, профиль, полноцветная печать, иллюстрации познавательная информация, карманы из оргстекла. Крепежные и декоративные элементы. Описание.

1




<< предыдущая страница